Информация о замене деревянных окон на пластиковые

 
Извещение о запросе предложений
Проект извещения

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБ УЧАСТИИ В РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

 

№ п/п

ИНФОРМАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1

Наименование

2

Контактное лицо, номер телефона

3

Почтовый адрес

4

Место нахождения

5

Адрес электронной почты

6

ИНН

ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

 

Цена договора

Цена договора составляет _________ рублей ____ копеек Процент снижения от начальной цены договора ____ %

Срок выполнения работ

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ

№ п/п

Должность руководящих работников и инженеров

Фамилия,

имя, отчество

Стаж работы, лет

Примечание

по специаль-ности

в данной организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего руководящих работников и инженеров ______ человек. (В перечень руководящих работников необходимо включать руководителя, заместителей руководителя, инженеров)

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

№ п/п

Наименование машин и оборудования

Кол-во

Техническое состояние

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего собственных машин и механизмов __________ единиц

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ  И МЕХАНИЗМАХ

№ п/п

Наименование машин и оборудования

Кол-во

Техническое состояние

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего арендуемых  машин и механизмов __________ единиц

СВЕДЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (за последние 5 лет предшествующих дате подаче предложения по предмету размещения заказа)

Предмет договора

Цена договора

Заказчик

Период исполнения

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего заключенных договоров________________________

Всего сумма по заключенным договорам________________

ПЛОЩАДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ   —  _________________ кв.м.

ПЛОЩАДИ СКЛАДСКИХ  ПОМЕЩЕНИЙ — ___________________ кв.м.

 

К Предложению прилагаются следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не более 1 месяца до дня подачи предложения.

            2. Устав организации.

            3. Решение о назначении руководителя.

            4. Бухгалтерская отчетность по форме №№ 1, 2 за прошедший календарный год.

            5. Справка уполномоченного органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год.

            6. Справка кредитной организации о состоянии расчетного счета;

7. Сведения об отсутствии процедуры ликвидации участника размещения заказа как юридического лица и о наличии (отсутствии) решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства (в форме письма участника размещения заказа).

     8. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом размещения заказа.

            9. Акты выполненных работ, подтверждающие наличие выполненных за последние 5 лет, предшествующих дате размещения заказа, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых составляет не менее 50% начальной цены договора по предмету размещения заказа.

         10. Обоснование снижения стоимости работ.

         11. Отзывы.

 
 
 

Должность                          ______________________                                        ФИО

 

М.п.

 
 
 

ДОГОВОР № ____

на выполнение работ по ремонту объекта

с. Омутинско                                                                                                «___»_________

2013 г
.

______________ (сокращенное наименование —  _________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны,

_____________ (сокращенное наименование — __________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, и

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

            1.1.  Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с требованиями и условиями Договора работы по капитальному ремонту ______________________ (далее – работы, объект) согласно локально- сметной документации (Приложение № 2), а Заказчик обязуется обеспечить приемку выполненных работ, оплатить результаты фактически выполненных Подрядчиком обязательств в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, а Учреждение осуществить строительный контроль за выполняемыми Подрядчиком работами.

Объем и перечень работ по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Технические требования к отдельным видам работ указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.

1.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 

2.      ЦЕНА ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.      Цена настоящего договора сформирована  в  соответствии со сметными расчетами, являющимися неотъемлемым приложением к настоящему Договору, с учетом всех расходов на выполнение работ, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет ____________________, в том числе НДС (без НДС).

2.2. По настоящему Договору авансирование Заказчиком стоимости выполняемых работ не производится.

2.3. Работы по настоящему Договору выполняются в пределах денежных средств выделенных Заказчику.

В 2013 году работы должны быть выполнены в соответствии с объемом денежных средств выделенных Заказчику, в размере ________ руб.___коп.

При дополнительном выделении денежных средств Заказчику, работы подлежат выполнению в соответствии с заключенным между сторонами дополнительным соглашением.

2.4. Оплата выполненных работ производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета, счета-фактуры, товарных накладных на оборудование.

2.5. Заказчик оплачивает выполняемые Подрядчиком работы по настоящему Договору частями, в течение 30 дней после завершения каждой части работ, принятого Заказчиком и Учреждением путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Окончательный расчет и оплата всего комплекса выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи законченного ремонтом (строительством) объекта.

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае если Подрядчик нарушил обязательства по настоящему Договору и ему в соответствии с разделом 12 настоящего Договора направлена претензия о взыскании штрафных санкций, окончательная оплата за выполненные работы производится после оплаты штрафных санкций.

При этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ.

 

3.      СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.       Срок выполнения работ: с момента заключения до_________(указывается дата или количество календарных дней).

3.2.       Место выполнения работ по адресу: _____________________.

3.3.      По согласованию с Заказчиком, Учреждением работы могут выполняться досрочно и (или) частями в соответствии с утвержденным сторонами линейным Графиком выполнения работ (части работ).

3.4.      Дата окончания выполнения работ, предусмотренная п. 3.1. Договора,  является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

 

4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТ

4.1. В случаях обнаружения Сторонами отступлений от локально-сметного расчета, действующих норм и правил, если дальнейшее выполнение работ может привести к аварийным ситуациям, угрозе жизни и здоровью людей, Заказчик вправе принять решение о приостановлении выполнения работ по настоящему Договору на определенный срок.

При приостановлении выполнения работ на срок, превышающий шесть месяцев, Заказчик принимает решение о консервации объекта, на котором осуществляется выполнение работ по настоящему Договору, одновременно решается вопрос о необходимости изменения настоящего Договора или его расторжения.

4.2. Заказчик направляет Подрядчику уведомление о принятии решения о приостановлении выполнения работ (консервации объекта) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

При принятии решения о консервации объекта и необходимости изменения настоящего Договора, одновременно с уведомлением Заказчик направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения к настоящему Договору о приостановлении работ, предусматривающий срок приостановления работ, порядок выполнения работ по консервации объекта, порядок приема-передачи объекта, порядок возобновления работ, в том числе порядок заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении календарных сроков выполнения работ (этапа работ), иные условия в соответствии с действующим законодательством.

При принятии решения о консервации объекта и необходимости расторжения настоящего Договора, одновременно с уведомлением Заказчик направляет Подрядчику предложение (соглашение) о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон.  Дополнительное соглашение должно быть подписано Подрядчиком в течение 5 дней со дня его получения, либо предоставлен мотивированный отказ от его подписания.

4.3. Подрядчик со дня получения уведомления Заказчика о принятии решения о приостановлении выполнения работ, обязан немедленно приостановить выполнение работ, подготовить результаты выполненных работ к сдаче в порядке, предусмотренном разделами 8, 9 настоящего Договора.

При получении уведомления о принятии решения о консервации объекта и необходимости изменения настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно приостановить выполнение работ, в течение 5 рабочих дней принять решение и уведомить Заказчика об акцепте дополнительного соглашения или предложении расторгнуть настоящий Договор в связи с отказом от его исполнения в дальнейшем. Одновременно, в целях оплаты выполненных на объекте работ, Подрядчик готовит результаты выполненных работ к сдаче Заказчику в порядке, предусмотренном разделами 8, 9 настоящего Договора.

При получении уведомления о принятии решения о консервации объекта и расторжении настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно приостановить выполнение работ, подготовить результаты выполненных работ к сдаче Заказчику в порядке, предусмотренном разделами 8, 9 настоящего Договора.

4.4. При принятии решения, указанного в пункте 4.1 настоящего Договора, Заказчик, в порядке, установленном настоящим Договором, оплачивает Подрядчику в полном объеме фактически, надлежащим образом выполненные до момента приостановления работ (консервации объекта) объемы работ.

4.5. При принятии Заказчиком решения о возобновлении приостановленных работ, Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня уведомления его Заказчиком приступить к выполнению работ и согласовать новые календарные сроки выполнения работ (части работ) путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Порядок возобновления работ при принятии решения о расконсервации объекта, а также заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении календарных сроков выполнения работ (части работ), регулируется дополнительным соглашением к настоящему Договору, заключаемым в соответствии с абзацем 2 пункта 4.2 настоящего Договору.

5.      ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов.

5.2. Все поставляемые (применяемые) материалы, изделия, оборудование должны иметь соответствующие сертификатов качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. Подрядчик несет ответственность за соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

5.3. Подрядчик вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком, Учреждением аналогичные строительные материалы, изделия и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в сметной документации, при этом окончательная цена настоящего Договора остается неизменной.

Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, изделий, оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком незамедлительно по первому требованию Заказчика при осуществлении проверки и сдачи-приемки работ (части работ) Заказчиком.

5.4. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться локально-сметным расчетом, техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества и другими нормативными актами РФ.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов, изделий, оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

5.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих материалов, изделий, оборудования необходимых для выполнения работ.

5.7. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех установленных и поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, оборудования до момента подписания акта приемки законченного ремонтом  объекта.

 

6.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1.       Заказчик вправе определить Уполномоченное им лицо на реализацию права и обязанностей от имени Заказчика,  установленных пунктом 3.3., разделом 4 (за исключением пункта 4.4.), пунктом 5.3., разделом 6 (за исключением пунктов 6.2.2., 6.3.7.), разделом 9.,          п. 10.6. настоящего Договора.

При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 дней с момента/в момент заключения настоящего Договора о назначении им Уполномоченного лица (с указанием информации о наименовании, месте нахождения Уполномоченного лица).

6.2.       Заказчик обязан:

6.2.1.  В течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику объект (строительную площадку), что оформляется актом приема-передачи между Заказчиком и Подрядчиком, составленным в произвольной форме, а также необходимую для выполнения работ информацию, техническую документацию для полного и эффективного выполнения обязательств.

6.2.2. В случае невозможности передать объект (строительную площадку), Заказчик уведомляет Подрядчика о дате передачи объекта и начала работ.

6.2.3.  Утвердить разработанный Подрядчиком линейный График выполнения работ (части работ).

6.2.4. Сообщить Подрядчику необходимую информацию, передает необходимую техническую документацию по вопросам выполнения работ по настоящему Договору, исполнения обязанностей по Договору. Проверить наличие необходимых документов и сертификатов у Подрядчика.

6.2.5. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.

6.2.6. Принять и оплатить законченные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. Определять требования к порядку ведения и составу исполнительной документации

6.3.2. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

6.3.3. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

6.3.4. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, до устранения им допущенных нарушений.

6.3.5. Реализовывать меры ответственности по отношению к Подрядчику за нарушение им условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

6.3.6. Отказаться от подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом (строительством) объекта в случаях:

—  выполнения Подрядчиком видов (объемов) работ, не предусмотренных настоящим Договором;

— выполнения Подрядчиком работ, не соответствующих нормативам и требованиям по качеству, установленных настоящим Договором;

— обнаружения дефектов в результатах выполненных работ, которые исключают возможность использования объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком  в порядке и сроки установленные настоящим Договором;

— необеспечения подключения объекта к сетям инженерной инфраструктуры;

— в случае непредоставления полного пакета исполнительной документации оформленной в соответствии с РД-11-02-2006;

— отсутствия полного оформленного пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе акта приема-передачи законченного строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией) объекта.

6.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

 

7.            ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1.      В течение 3 дней с момента получения технической документации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему Договору, представить на утверждение Заказчику, Учреждению разработанный линейный График производства работ, приказ о назначении ответственного за производство работ.

7.1.2.      В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить  Заказчику замечания по технической документации, если таковые имеются. В дальнейшем при производстве работ замечания по сметной документации Заказчиком не принимаются.

7.1.3.      Надлежащим образом в порядке, объемах и сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работы соответствующие по качеству требованиям и условиями настоящего Договора, строительным нормам, правилам, требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и ПУЭ и др. Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться после совместного осмотра объекта с представителем Учреждения. Подрядчик обязан в письменном виде согласовать с Заказчиком все оборудование и отделочные материалы, используемые на объекте в процессе выполнения

7.1.4.      Обеспечивать выполнение работ необходимыми средствами, материалами, изделиями оборудованием, соответствующим техническим условиям, паспортам, сертификатам и другим документам, подтверждающим их качество.

7.1.5.      Не менее чем за 10 дней до начала производства определенных частей работ согласовать дизайн, декор и цветовые решения при внутренней и внешней отделке объекта с Заказчиком. Данное согласование оформляется в форме двустороннего акта, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком. В случае производства Подрядчиком вышеуказанных работ без согласования, Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7.1.6.      Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов.

7.1.7.      Обеспечить поставку на место выполнения работ необходимых материалов, изделий, оборудования, конструкций, строительной техники, осуществить их разгрузку, складирование и охрану в месте определенном и согласованном Заказчиком.

7.1.8.      В случае необходимости согласовывать с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением.

7.1.9.      В случае необходимости согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечить его соблюдение при производстве работ.

7.1.10.  Обеспечить реализацию возвратных материалов в случае разборки сносимых строений (сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. в следующем порядке:

— материалы от разборки сносимых строений (сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. подлежат комиссионной оценке на предмет возможного вторичного использования либо утилизации с участием представителей Подрядчика и Заказчика, с последующим составлением акта обследования возвратных материалов;

— в акте обследования возвратных материалов указывается номенклатура, количество и стоимость полученных для последующего использования конструкций, материалов и изделий, которые определяются и формируются на основании данных проектно-сметной документации;

— в случае невозможности использования или реализации материалов от сносимых строений (сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. их стоимость в актах КС-2 не учитывается;

— если возвратные материалы подлежат использованию Подрядчиком в основном или вспомогательном производстве, то они оцениваются по пониженной цене исходного материала;

— возвратные суммы, получаемые в результате использования или реализации материалов, полученных в процессе производства работ от разборки сносимых строений (сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. указываются за итогом суммы по актам приемки выполненных работ формы КС-2 отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы»;

— выполненные работы по актам КС-2 подлежат оплате Заказчиком за минусом сумм возвратных материалов;

— размер финансирования работ должен уменьшаться на сумму стоимости возврата материалов.

7.1.11.  Получить при необходимости разрешение на выполнение работ в зоне воздушных линий электропередач, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений.

7.1.12.  Получить при необходимости разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения.

7.1.13.  Представить объект и необходимую техническую документацию для оформления и получения разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок от Ростехнадзора.

7.1.14.  Согласовать проведение земляных работ со всеми соответствующими контролирующими, надзорными, муниципальными органами, организациями.

7.1.15.  Нести полную ответственность за соблюдение правил безопасности при проведении работ, гарантировать безопасность эксплуатации объектов.

7.1.16.  Обеспечить при необходимости подготовку и оформление необходимой документации на подключение объекта к действующим инженерным сетям коммунальной инфраструктуры, обеспечить технологическое присоединение объекта к указанным сетям.

7.1.17.  В случае  необходимости, до приемки выполненных работ, представить Учреждению положительные заключения Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

7.1.18.  Совместно с Заказчиком, в здании (помещениях) которого производятся работы, нести затраты по оплате коммунальных услуг, необходимых для производства работ на объекте.

7.1.19.  В случае приостановления функционирования объекта на период производства работ по настоящему Договору, с даты принятия Объекта (строительной площадки) до даты приемки Заказчиком, Учреждением выполненных работ, оплату коммунальных услуг несет Подрядчик.

7.1.20.  Вести и по первому требованию Заказчика, Учреждения предоставлять производственную документацию (журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях  Заказчика, Учреждения и Подрядчика, в том числе письменные уведомления Заказчика, Учреждения об обнаруженных отступлениях от условий исполнения настоящего Договора, протоколы опробования и испытаний отдельных узлов объекта, акты на скрытые работы, результаты входного контроля, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных в процессе выполнения работ материалов, конструкций, запасных частей).

7.1.21.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники, механизмов и ведению общестроительных работ.

7.1.22.  Предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров – соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования.

7.1.23.   Не допускать причины возникновения пожаров: замыкание в электрической сети, неосторожное обращение с огнем, самовозгорание или поджог веществ, материалов, изделий, а также:

            — назначить ответственных за противопожарную безопасность;

— проводить периодические проверки пожарного инвентаря на рабочих местах;

— проводить противопожарные тренировки.

7.1.25. Проводить профилактические мероприятия в области производственной санитарии – контролировать наличие опасных и вредных производственных факторов (пыль, жара, вибрация, холод, химические вещества (газ, ядовитые вещества) и т.д.

7.1.26. На месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности населения, эксплуатационного персонала и охране окружающей среды, в том, числе Подрядчик обязан:

— строительные отходы (мусор) складировать в строго отведенных местах, согласованных с Заказчиком и Учреждением;

— осуществлять ежедневный вывоз  строительных отходов (мусора) с объекта после выполнения работ;

— не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод,  систему канализации здания или контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов;

— размещать строительные материалы, изделия оборудование для выполнения работ в стороне от основных путей передвижения людей,

— после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти (удалить) с объекта принадлежащие Подрядчику строительную технику, транспортные средства и возведенные им временные сооружения в течение 2 календарных дней с соблюдением требований.

7.1.27. Соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

7.1.28. Извещать при необходимости уполномоченные органы, Заказчика, Учреждение обо всех случаях аварийного состояния на объекте (провалы, аварийное состояние колодцев инженерных коммуникаций и др.).

7.1.29. Немедленно известить Заказчика, Учреждение и до получения от них указаний приостановить работы при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности используемых материалов при выполнении работ Подрядчиком;

— возможных неблагоприятных для Заказчика, учреждения, в здании (помещениях) которого производятся работы, последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.1.30. При невозможности производства Работ, в течение 2 часов с момента установления обстоятельств, исключающих возможность их производства, письменно уведомить Заказчика.

7.1.31. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению и окончанию работы в установленные сроки, Подрядчик  обязан письменно уведомить  Заказчика, а также представить Заказчику, Учреждению подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа Администрации Омутинского муниципального района в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 2 рабочих дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению и окончанию работы (части работы) в установленные сроки.

7.1.32. Информировать Заказчика, Учреждение о ходе выполнения работ;

7.1.33. В установленный Заказчиком/Учреждением срок предоставлять Заказчику, Уполномоченному Заказчиком лицу, Учреждению, всю необходимую информацию и техническую документацию для проверки хода и качества выполнения работ.

7.1.34. Безвозмездно, в течение 10 дней, либо в срок установленный Заказчиком, исправлять по его заданию, все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее результат работ.

7.1.35. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком, Учреждением.

7.1.36. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, Учреждения если они не противоречат условиям настоящего Договора.

7.1.37. Предоставить Заказчику, Учреждению заверенную справку от ресурсоснабжающих организаций о выполнении технических условий, подтверждающих фактическое выполнение работ, а так же исполнительно-техническую документацию в 3-х экземплярах.

7.1.38. При готовности объекта известить об этом Заказчика, Учреждение в двухдневный срок в письменной форме, сдать выполненные работы в установленные сроки.

7.1.39. После окончания выполнения работ в полном объеме обеспечить приемку объекта в эксплуатацию, передать Заказчику, Учреждению всю необходимую информацию и техническую документацию для эксплуатации объекта.

7.1.40. Обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке работ, за счет собственных средств и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.1.41. Осуществлять гарантийное обслуживание объекта в соответствии с разделом 10 настоящего Договора, нести ответственность за качество выполненных работ.

7.1.42. Сдать выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ  Заказчику, Учреждению в установленный срок (включая подготовку актов выполненных работ и корректировку исполнительной документации).

7.1.43. Передать объект по Акту приемки законченного  ремонтом (строительством) объекта.

7.1.44. Обеспечивать охрану Объекта на период производства работ.

7.1.45.  Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Получать от Заказчика, Учреждения техническую документацию, необходимую для полного и качественного выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ по настоящему Договору.

7.2.3. Требовать своевременной оплаты фактически выполненных объемов работ в соответствии с подписанным Подрядчиком, Заказчиком, Учреждением актов выполненных работ.

7.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

 

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ

И СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 8.1., 8.2 настоящего Договора.

8.2.Любое отклонение от требований нормативных документов, локально-сметного расчета  является дефектом.

8.3.Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

8.4.Подрядчик организует сдачу-приемку выполненных работ за свой счет, в том числе организовывает доставку представителя Заказчика, Учреждения для приемки выполненных объемов работ.

8.5. Подрядчик в срок, не позднее  14 календарных дней до даты сдачи работ (части работ) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ (части работ) и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (части работ).

8.6.Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 рассматриваются, проверяются и подписываются Заказчиком в течение 14 календарных дней со дня их предоставления Подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.7.Заказчик производит проверку объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в представленных актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в том числе на предмет соответствия локально-сметному расчету. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах и справках, Заказчик  возвращает их Подрядчику для устранения выявленных несоответствий.

8.8.Проведение контрольного мероприятия проводимого Заказчиком и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведении контрольных мероприятий и их результаты отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

8.9.При наличии недостатков в результатах выполненных работ (части работ) Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

В случае отказа Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка и акт подписывается представителями Заказчика.

8.10.        При наличии недостатков в результатах выполненных работ (части работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

В случае отказа Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка и акт подписывается представителями Заказчика.

8.11.         Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, установленный в акте, фиксирующем недостатки, устранить допущенные в выполненных работах дефекты согласно указанному акту. Работы принимаются после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке дефектов.

Факт выявления дефектов в результатах выполненных Подрядчиком работ (этапа работ), повлекших необходимость их устранения в течение срока, установленного настоящим Договором, либо срока, установленного Заказчиком не лишает Заказчика права на предъявление и взыскание с Подрядчика штрафных санкций, установленных п.11.4. настоящего Договора и не влечет увеличения срока выполнения работ или ее этапов.

8.12.        Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.13.        Заказчик имеет право не производить полностью или частично приемку объемов выполненных работ,  если не выполнен один из видов работ, входящих в комплекс подлежащих сдаче работ, предусмотренный локально-сметным расчетом.

8.14.        Датой окончания выполнения этапа работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Датой окончания выполнения работ в полном объеме считается дата подписания Сторонами акта приемки законченного капитальным ремонтом (реконструкцией) объекта.

8.15.        Сдача — приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком.

8.16.        Подрядчик одновременно с результатом выполненных работ передает Заказчику информацию и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта.

8.17.        В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять, и оплатить фактически выполненные объемы работ.

8.18.        На основании утвержденного сторонами линейного Графика выполнения работ (части работ) сдача результата выполненных работ Подрядчиком и их приемка может осуществляться частями, по завершению каждого из части работ.

8.19.        Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работы готовый к эксплуатации объект и документацию, необходимую для его эксплуатации. Передача оформленной в установленном порядке документации о выполнении обязательств по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

8.20.        Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента подписания Сторонами акта приемки законченного ремонтом (строительством) объекта, несет Подрядчик.

8.21.   Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для выполнения работ по настоящему Договору материалов, изделий, оборудования до подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком.


9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

9.1.            Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 3 дня перед началом выполнения скрытых строительно-монтажных работ обязан направить письменное уведомление Заказчику об их проведении и организовать доставку уполномоченного представителя Заказчика на объект для проведения освидетельствования скрытых работ.

9.2.            После завершения выполнения скрытых работ Подрядчик обязан предоставить акты освидетельствования скрытых работ, полный пакет исполнительной документации, оформленной согласно РД-11-02-2006.В случае непредставления указанных документов, Заказчик  вправе не принимать данные работы.

9.3.            Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора контролирует  выполнение работ с проведением соответствующих обследований и отметкой в журнале производства работ. В случае если представителями Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком до момента устранения указанных замечаний.

9.4.Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представители Заказчика не были информированы об этом или информированы с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителями Заказчика, согласно его указанию, а затем — восстановить ее.

9.5.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения.

9.6.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актами и протоколами испытаний.

9.7.Отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке данных объемов работ.

 

10. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

10.1.  Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с локальным сметным расчетом, строительными нормами, правилами, техническими регламентами, требованиями ПСД, СНиП, ГОСТ, руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ), действующим законодательством РФ, муниципальными правовыми актами города Тюмени.

10.2.  Срок предоставления гарантий качества работ – 5 лет.

10.3.  Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Подрядчиком, Заказчиком акта приемки законченного ремонтом (строительством) объекта.

10.4. Гарантии качества работ распространяется на все составляющие результата работ, выполненные по настоящему Договору.

10.5. При обнаружении Заказчиком дефектов в период гарантийного срока эксплуатации объекта, Подрядчик обязан не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Подрядчика, затраты, связанные с экспертизой несет Подрядчик. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд Тюменской области.

10.6. Подрядчик обязан устранить дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока, за свой счет в течение 14 дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков.

 10.7. Если в период гарантийного срока вследствие дефектов работы Подрядчика по настоящему Договору объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, и Подрядчик устраняет повреждения или возмещает Заказчику ущерб в полном объеме своими силами и за свой счет. Заказчик вправе устранить недостатки в работе, выявленные в пределах гарантийного срока своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов.

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

            11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Заказчик, Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать убытки в полном объеме сверх неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

11.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных  настоящим Договором и от требований, предусмотренных в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, ответственность за выполненные объемы работ, за допущенные отступления от рабочего проекта, за качественное и своевременное проведение работ, соблюдение финансовой и договорной дисциплины.

11.3. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования, за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии с разделом 10 настоящего Договора и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.

            11.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушения срока окончания выполнения работ, Подрядчик на основании предъявленной Заказчиком претензии уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от  цены настоящего Договора.

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

            11.5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим его исполнением, либо поручить устранение дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать с последнего возмещения убытков.

11.6. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами, законное право которых было им нарушено при производстве работ, и за свой счёт возмещает убытки, причинённые ненадлежащим исполнением и (или) не исполнением обязанностей, в установленном законом порядке.

11.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

11.8. В случае возникновения обязательств Подрядчика по возврату необоснованно полученных бюджетных средств (по заключению контрольных органов), Подрядчик обязуется произвести возврат денежных средств в бюджет на основании выставленной Заказчиком претензии в течение 30 дней со дня получения претензии. В случае несогласия с предъявленной претензией, Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения претензии представить мотивированный отказ (возражения) на выставленную претензию.

Факт наличия подписанного со стороны Заказчика акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта приемки законченного ремонтом (строительством) объекта по форме КС-11 не освобождает Подрядчика от ответственности за дефекты, отступления и недостатки, допущенные им при производстве работ, которые были установлены в последующем Заказчиком или контролирующими органами.

   11.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство), а так же иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

 

12.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора и/или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением обязательств по Договору предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в письменной форме.

 12.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до                «__» ______

2013 г
., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств до полного их выполнения Сторонами.

13.2. Изменение и дополнение положений настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

13.3. В случае изменения банковских реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3 дней, со дня фактических изменений.

 13.4. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

14.             ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

14.3.  Настоящий Договор составлен на ___ листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

            14.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

·                     Приложение № 1 – Линейный план-график выполнения работ;

·                     Приложение № 2 – Сметная документация;

·                     Приложение № 3 – Технические требования к отдельным видам работ.

 

15.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

Заказчик:

Подрядчик: